Неустойка по государственному контракту: обзор судебной практики 2021–2023 годов

15 сентября 2023 года опубликован обзор судебной практики по взысканию неустойки за нарушение государственных контрактов. Если просрочка исполнения возникла по вине самого заказчика — например, он не передавал исходные данные или многократно менял задание, — оснований для взыскания неустойки с подрядчика нет. Верховный Суд поддерживал эту позицию, в том числе в делах, где заказчик не предоставлял актуальный градостроительный план земельного участка, необходимый для проектирования. Просрочка оплаты контракта: недостаток финансирования не освобождает от ответственности и не является форс-мажором — к таким выводам неоднократно приходили Верховный Суд и несколько арбитражных судов округов. При просрочке оплаты коммунальных ресурсов — в частности, электроэнергии — неустойка начисляется по специальному закону об электроэнергетике, а не по Закону N 44-ФЗ. Если размер неустойки не превышает пяти процентов цены полностью исполненного контракта, заказчик обязан её списать по правилам постановления Правительства Российской Федерации N 783.