История дела
Управление капитального строительства муниципального образования город-курорт Анапа предъявило в Арбитражном суде Краснодарского края (дело №А32-55672/2024) иск к ООО «Независимая Инжиниринговая Компания» о взыскании задолженности в размере 2 959 824 руб. по муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства детского сада на 280 мест. В представленном мотивированном отзыве ответчик настаивает на отсутствии своей вины в сдвиге сроков: потребовалось дополнительное археологическое исследование участка, заказчик долго согласовывал архитектурные решения и с опозданием более чем на год предоставил правоустанавливающие документы на землю. Стороны ранее заключили дополнительное соглашение о продлении срока контракта. Ответчик также ссылается на введённый Правительством РФ мораторий на начисление неустойки за период с апреля по октябрь 2022 года. Итоговое решение суда по спору в документе отсутствует — представлен только отзыв ответчика на исковое заявление.