История дела
Подрядчик ООО «Автодор-Тамбов» оспорил в Арбитражном суде Тамбовской области решение Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство сетей инженерной инфраструктуры и автодорог (цена контракта — более 244 млн руб.). Заказчик обосновал отказ существенной просрочкой подрядчика в выполнении работ по графику. Суд установил, что причиной задержки стало ненадлежащее содействие самого заказчика: он несвоевременно предоставил изменённую проектную документацию (в том числе по устройству тротуаров в местах прохождения опор ЛЭП) и исходные данные, необходимые для продолжения работ, чем нарушил статьи 718, 762 ГК РФ. Подрядчик правомерно приостановил работы, уведомив заказчика, выполнил свыше 95% объёма контракта и не уклонялся от исполнения обязательств. Установив отсутствие недобросовестности подрядчика и наличие вины заказчика, суд полностью удовлетворил иск, признал односторонний отказ незаконным и взыскал с заказчика в пользу подрядчика судебные расходы по госпошлине в размере 6000 руб.