История дела
Арбитражный суд Тамбовской области признал незаконным решение Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области об одностороннем отказе от контракта № 49.01-06/7026 от 12.12.2023 с ООО «Автодор-Тамбов» на строительство инфраструктуры для ИЖС стоимостью 244 692 544 руб. Суд установил, что подрядчик выполнил >95% работ, неоднократно уведомлял заказчика о необходимости предоставления исходных данных и согласования изменений в проектную документацию. Заказчик нарушил ст. 718, 762 ГК РФ — не оказал надлежащего содействия: изменения в проектную документацию направлены подрядчику только в день вступления в силу решения об отказе (26.12.2023). Причины просрочки возникли не по вине подрядчика (ст. 405 ч. 3 ГК РФ). С Министерства взыскано 6 000 руб. госпошлины.
Стороны
Категории
Документ по этому делу не приложен.