История дела
Подрядчик из Республики Башкортостан стал победителем электронного аукциона и заключил с федеральным научным учреждением государственный контракт на проектно-сметные и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения зданий. В ходе исполнения подрядчик столкнулся с тем, что переданная заказчиком исходная документация не соответствовала фактическому состоянию объекта; неоднократные обращения за уточнениями и разъяснениями оставлены без своевременного ответа. Подрядчик уведомил заказчика о приостановке работ и предложил заключить дополнительное соглашение о продлении сроков, в чём ему было отказано. После обращения подрядчика в арбитражный суд заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направил материалы для включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольный орган установил, что задержка исполнения вызвана объективными причинами, находящимися в зоне ответственности заказчика; намеренного недобросовестного поведения подрядчика не выявлено. Сведения в реестр включены не были.