История дела
Исковое заявление управления капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО «Независимая инжиниринговая компания» о взыскании неустойки (пени) в размере 1 317 330 руб. По муниципальному контракту № 0318300537421000408 (цена 9 200 000 руб.) подрядчик обязался выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию для строительства детского сада на 280 мест в с. Цибанобалка Анапского района: 1 этап (изыскания, проектная документация) — до 25.12.2021, 2 этап (заключение договоров на государственную экспертизу и получение положительных заключений) — до 25.07.2022. Первый этап принят и оплачен, однако обязательства по второму этапу, по утверждению заказчика, не исполнены: экспертиза трижды отказывала в приёме документов, к исходно-разрешительной документации получены замечания эксперта, просрочка на дату расчёта составила 766 дней. Подрядчик в ответах на претензии ссылался на срыв сроков не по своей вине и на списание пени по Постановлению Правительства РФ № 783; заказчик считает, что основания для списания отсутствуют, так как сумма превышает 5% цены контракта. Это исковое заявление (позиция заказчика), решение суда в документе отсутствует.