История дела
Документ — мотивированный отзыв ООО «Независимая Инжиниринговая Компания» (подрядчик) на исковое заявление Управления капитального строительства муниципального образования город-курорт Анапа (заказчик) о взыскании задолженности в размере 2 959 824 руб. по муниципальному контракту №0318300537421000408 от 18.10.2021 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Детский сад на 280 мест» в Анапском районе. Подрядчик возражает против иска, ссылаясь на объективные причины затягивания сроков: необходимость проведения археологического исследования земельного участка, длительное согласование заказчиком архитектурных и планировочных решений, а также позднее (только в июне 2024 г.) предоставление заказчиком правоустанавливающих документов на земельный участок, что сместило сроки более чем на год. Стороны также заключили дополнительное соглашение о продлении срока контракта на 2023 год. Ответчик просит применить мораторий на начисление неустойки (Постановление Правительства №497) за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 и отказать в удовлетворении требований истца в полном объёме. Решение суда по делу в материалах отсутствует.