История дела
ИП Бганба Л.Б. оспорил в Арбитражном суде города Москвы решение Московского УФАС России от 16.01.2024 о включении его в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик — ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России — в одностороннем порядке расторг два контракта на поставку лабораторных реагентов производства BD (Becton Dickinson), ссылаясь на недопоставку товара. Поставщик пояснил, что с мая 2023 года США ввели экспортные ограничения на продукцию BD, требующие лицензию, из-за чего полная поставка стала объективно невозможной; при этом он продолжал поставлять остатки товара со складов, уплатил неустойку и предпринимал меры для получения экспортной лицензии. Суд установил, что УФАС не доказало умысел и недобросовестность поставщика, ограничившись формальной констатацией факта неисполнения, а включение в РНП несоразмерно характеру нарушения. Решение УФАС признано недействительным, орган обязан устранить нарушение прав заявителя.