История дела
Арбитражный суд Московской области рассмотрел иск Федерального агентства воздушного транспорта к АО «Центродорстрой» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 28.11.2018 на реконструкцию аэропортового комплекса «Баландина» в Челябинске (цена контракта — 1,74 млрд руб.). Заказчик требовал 18,7 млн руб. пени за период с 18.01.2022 по 27.12.2023; к моменту расторжения контракта соглашением сторон (28.12.2023) работы на 37,7 млн руб. остались невыполненными, просрочка превысила 700 дней. Подрядчик ссылался на отсутствие финансирования и утверждённой рабочей документации, однако суд отклонил эти доводы: подрядчик не воспользовался механизмом приостановки работ по ст. 716 ГК РФ и потому не вправе ссылаться на такие обстоятельства. Вместе с тем суд скорректировал расчёт: за период действия моратория на банкротство (01.04.2022–01.10.2022, ПП РФ № 497) неустойка не начисляется. В снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ и списании по ПП № 783 отказано. Итог: с подрядчика взыскано 13 891 873,92 руб. неустойки и 305 844,14 руб. госпошлины.