История дела
Арбитражный суд Московской области рассмотрел спор между ООО «ВАЧСТРОЙ» (подрядчик) и Администрацией городского округа Лосино-Петровский (заказчик) по муниципальному контракту № Ф.2020.050 от 21.07.2020 на ремонт асфальта дворовых территорий. Заказчик 16.12.2020 в одностороннем порядке отказался от контракта, сославшись на просрочку начала работ, нарушение графика и ненадлежащее качество части работ, и не оплатил выполненное. Подрядчик обратился в суд с иском о взыскании 2 541 785,61 руб. задолженности; заказчик предъявил встречный иск о взыскании штрафов на 255 225,23 руб. Назначенная судом экспертиза подтвердила, что работы выполнены качественно и в полном объёме. Суд установил, что просрочка начала работ произошла по вине заказчика, не обеспечившего явку уполномоченного лица. Первоначальный иск удовлетворён в полном объёме, встречный — частично, только на 2000 руб. за нарушение графика и несвоевременную подачу документов в ПИК ЕАСУЗ. Это спор о взыскании долга по муниципальному контракту, не относящийся к процедуре РНП.