История дела
Генподрядчик ООО «Смит-Ярцево» оспорил в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области требования заказчика АО «РАО Энергетические системы Востока» к банку АО «АБ «Россия»» о выплате денежных средств по двум банковским гарантиям, выданным в обеспечение исполнения договора генерального подряда на строительство тепловой сети ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаровский край). Заказчик, отказавшийся от договора в одностороннем порядке 11.10.2019, ссылался на просрочку подрядчика более 60 дней и невозврат неотработанного аванса. Судебно-техническая экспертиза и материалы дела показали, что подрядчик выполнил работы на сумму, превышающую полученные авансы, а просрочка возникла из-за неисполнения заказчиком встречных обязательств (недоступ на земельные участки, задержка согласования проектной документации, собственные приостановки работ), то есть по вине заказчика как кредитора. Суд признал требования заказчика к банку недостоверными и представляющими собой злоупотребление правом, в связи с чем признал их недействительными и юридически ничтожными. В остальной части исковых требований (в том числе к банку напрямую) суд отказал, сославшись на отсутствие необходимости в дополнительном способе защиты права.