История дела
Подрядчик ООО «Автодор-Тамбов» оспорил в Арбитражном суде Тамбовской области решение Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство инженерных сетей и автодорог (цена контракта — свыше 244 млн руб.). Заказчик обосновал отказ существенной просрочкой подрядчика по п.12.3.1 контракта. Суд установил, что причиной задержки стало ненадлежащее содействие заказчика: несвоевременное согласование и предоставление изменённой проектной документации (в частности, из-за конфликта расположения тротуаров с опорами ЛЭП), из-за чего подрядчик правомерно приостановил работы. Подрядчик выполнил более 95% работ, не уклонялся от исполнения контракта и был готов завершить оставшиеся работы. Суд признал решение заказчика об одностороннем отказе незаконным, иск удовлетворён в полном объёме, с заказчика взысканы судебные расходы по госпошлине.