История дела
Администрация городского поселения Солнечногорск в одностороннем порядке расторгла контракт от 06.05.2016 № 52/16/Сгп с ООО «Гейер» на ямочный ремонт внутриквартальных дорог Московской области, после чего УФАС Московской области включило подрядчика в РНП. Расторжение мотивировано невыполнением оперативного задания № 1 от 10.05.2016. Дело передано в Арбитражный суд первой инстанции.
Защита показала, что заказчик письмом от 30.05.2016 № МЦ-684/2016т необоснованно отказался подписывать Акт освидетельствования скрытых работ — без этого документа Техническое задание прямо запрещало переход к следующему этапу. Подрядчик письмом от 06.06.2016 № 20 уведомил о приостановке, а 23.06.2016 сам заявил односторонний отказ; просрочка отсутствовала. УФАС ограничилось формальной констатацией без выяснения обстоятельств. Удалось добиться отмены решения о включении в РНП — действия подрядчика, направленные на подписание Акта скрытых работ, нельзя расценивать как отказ от исполнения.