История дела
Индивидуальный предприниматель — поставщик медицинских реагентов для одного из крупнейших федеральных медицинских центров — стал ответчиком по двум государственным контрактам на поставку диагностических реагентов производства американской компании. После заключения контрактов производитель уведомил о введении США экспортных ограничений на поставку продукции в Россию: вывоз требовал получения отдельной экспортной лицензии в установленном порядке. Поставщик продолжал исполнение в пределах остатков на внутреннем рынке, оплачивал начисленные неустойки, информировал заказчика и подавал заявку на экспортную лицензию. Несмотря на это, заказчик принял решения об одностороннем отказе и обратился за включением поставщика в реестр недобросовестных. Антимонопольный орган санкцию применил. Поставщик оспорил решение в арбитражном суде. Суд первой инстанции исходил из того, что замена товара аналогами контрактом не предусмотрена, ограничения возникли по причинам, не зависящим от поставщика, а орган контроля ограничился формальной констатацией нарушения без оценки добросовестности. Решение антимонопольного органа отменено, в реестре недобросовестных поставщик не значится.