История дела
Подрядчик по капитальному ремонту многоквартирного дома в центральном округе Москвы был включён региональным антимонопольным органом в реестр недобросовестных подрядных организаций по 615-ПП после одностороннего расторжения договора фондом капитального ремонта. Подрядчик к моменту приостановки работ выполнил проектно-сметную документацию и получил положительное заключение экспертизы. Дальнейшее исполнение оказалось невозможным из-за отказа собственников жилых помещений в допуске представителей подрядчика для выполнения работ. Подрядчик обжаловал решение антимонопольного органа в арбитражный суд первой инстанции. Суд указал, что включение в реестр является санкцией за виновное поведение, требующей установления умысла и недобросовестности, а формальная констатация нарушения сроков без оценки объективных обстоятельств недостаточна. Решение антимонопольного органа признано незаконным, права подрядчика восстановлены, расходы по госпошлине возмещены.